问题的提出：承包方未按合同申报工程量及申请支付工程款,亦未提供监理公司确认的停工、窝工证据,停工窝工损失是否支持？
裁判观点：虽然委托鉴定单位出具的鉴定报告显示存在工程停工、窝工损失数额，但同时明确表明该工程停工、窝工期间，没有建设单位指定的工地代表签证，且由于承包方未按合同约定申报工程量及申请支付工程款，亦未提供监理公司确认的停工、窝工证据的，法院对其主张的停工、窝工损失不予采信。
实务应对：
1、施工项目履约期间，如因建设单位原因导致工程停工，发生窝工损失时，应及时进行证据固定，办理签证并由建设单位指定的工地代表签认。
2、在建设单位工地代表不予签认的情况下，可以在合同约定索赔期限内邮寄或通过邮箱、微信、手机短信等形式发送签证文件，并说明在一定期限内不予回复即视为认可，必要时可以进行公证。
3、签证文件可以同步报送监理公司，如监理公司按建设单位指示不予确认，亦可采用上述方式发送。
京公网安备11010602007176号